Открытый конкурс по определению генерального подрядчика и размещению заказа на выполнение подрядных работ по реконструкции здания Арбитражного суда Республики Дагестан в г. Махачкале по адресу: г. Махачкала, ул. Керимова, 7.
Поставка: Республика Дагестан., май 2007 г.—декабрь 2007 г., 2-4 кварталы 2007 года на сумму финансирования в 2007 году в размере 20000000руб. (двадцать миллионов рублей) в текущих ценах и в последующие годы по мере финансирования объекта в течение 2008-2009 годов, но не позднее 24 месяцев со дня начала выполнения работ.
Финансирование: федеральный бюджет.
Условия оплаты: Оплата производится в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет ген. подрядчика за выполненные объемы работ по факту их выполнения, подтвержденные ежемесячно составляемыми актами выполненных работ и иными необходимыми отчетными документами, подтверждающими целевое использование выделенных средств, в течение десяти дней со дня их подписания сторонами и по мере поступления денежных средств из федерального бюджета.
Предусмотрена предварительная оплата (аванс) в размере 10 % от стоимости работ, поручаемых генеральному подрядчику для выполнения в 2007 году, в течение 5 банковских дней с даты подписания Контракта
Критерии оценки заявок:
Цена: Цена контракта (0,4).
Сроки поставки: Сроки выполнения работ (0,2).
Сроки гарантии: Качественные характеристики работ и гарантии (0,4).
Начальная цена контракта: 58947407рублей (пятьдесят восемь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста семь рублей) в базовых ценах 2000г. (в том числе возвратных сумм – 183773руб.) с учетом НДС. руб.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: 3 % от начальной цены Контракта, указанной в базовых ценах 2000 года. Реквизиты для оплаты: ИНН 0561039363, КПП 056101010, УФК по Республике Дагестан (Арбитражный суд Республики Дагестан) ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала, р/с. казначейства 40302810300001000032, л/с суда в казначействе 05434258180, Назначение платежа – залог для обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0. руб.
Условия выдачи документации: Конкурсная документация доступна для ознакомления и может быть скопирована с официального сайта РФ http:www.zakupki.gov.ru и с сайта Арбитражного суда РД http:www.mahachkala.arbitr.ru бесплатно.
Конкурсная документация также будет предоставлена любому Участнику размещения заказа в течение 2 дней со дня получения от них соответствующего письменного или в форме электронного документа заявления по адресу Заказчика.
Прием заявок: 16 апреля 2007 г. — 18 мая 2007 г., 11.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 18 мая 2007 г., 12.00, по адресу заказчика.
Подведение итогов: 23 мая 2007 г., 12.00, по адресу заказчика.
Заказчик/СО/УО: Арбитражный суд Республики Дагестан.
Адрес организации: 367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д. 91.
Телефоны: (8722) 78-04-50, 67-26-58, факс: 68-33-69
Контактное лицо: Рамазанов Камиль Гаджимагомедович.
E-mail: asrd@yandex.ru.
Источник: ЭБКТ 14(258) от 16.04.2007, конкурс 258к-1226