Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту гаражных боксов Арбитражного суда Республики Дагестан в г. Махачкале по улице Крылова, 3
Поставка: Республика Дагестан., октябрь 2007 г.—декабрь 2007 г.
Условия поставки: в течение 2-х месяцев со дня заключения государственного контракта.
Финансирование: федеральный бюджет.
Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика за выполненные объемы работ по факту их выполнения, подтвержденные ежемесячно составляемыми актами выполненных работ и иными необходимыми отчетными документами, подтверждающими целевое использование выделенных средств, в течение десяти дней со их подписания сторонами и по мере поступления денежных средств из федерального бюджета.
Критерии оценки заявок:
Цена: цена контракта (0,6).
Характеристики товара (качество работ, услуг): качественные характеристики работ (0,2).
Сроки поставки: сроки выполнения работ (0,2).
Начальная цена контракта: 832855. руб.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0. руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика.
Прием заявок: 27 августа 2007 г. — 28 сентября 2007 г., 12.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 28 сентября 2007 г., 12.00, по адресу заказчика.
Подведение итогов: 4 октября 2007 г., 12.00, по адресу заказчика.
Заказчик/СО/УО: Арбитражный суд Республики Дагестан.
Адрес организации: 367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д. 91.
Телефоны: (8722) 78-04-50, 67-26-58, факс: 68-33-69
Контактное лицо: Рамазанов Камиль Гаджимагомедович.
E-mail: asrd@yandex.ru.
Источник: ЭБКТ 33(277) от 27.08.2007, тендер 277к-1037