Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 200300000012100138 |
Наименование закупки | выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, расположенных на территории г. Хасавюрт |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | АО «Сбербанк-АСТ» |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
Предмет электронного аукциона | Выполнение работ и (или) оказание услуг по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт (замена, модернизация) лифтов) |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса |
Ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
|
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | ДАГЕСТАНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ |
Регион | Дагестан Респ |
Адрес | 367015, Дагестан, Махачкала, Магомеда Ярагского, дом 124 |
Адрес электронной почты | zakupki@dagfkr.ru |
Номер телефона | 7-8722-557485 |
Контактное лицо | Муртазалиев Муртазали Магомедович |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 05.10.2021 00:10 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 07.10.2021 |
Дата проведения электронного аукциона | 11.10.2021 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 23547486 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 235474.86 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 2354748.60 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
г. Хасавюрт, проезд Бамматюртовская улица 2-й, д. 1-а, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 90 Б, г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | в соответчики с аукционной документацией |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | в соответчики с аукционной документацией |